+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор на ремонт квартиры с физическим лицом образец 2019 смета

Предмет Договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: Москва, ул Садовая, д5, кв 12, именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость и сроки выполнения работ 2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов

Договор на ремонт квартиры с физическим лицом: скачать

Подрядчик обязан начать работы по отделке квартиры примерно через 5 рабочих дней после оплаты аванса. Сдать готовое помещение и закончить все работы в нем Подрядчик обязуется в течение указанной даты в документе. В случаях проведения дополнительных работ срок окончания может продлиться на суммарное количество рабочих дней.

На протяжении каждых десяти дней подрядчик должен сдавать выполненные работы. Если Подрядчик не выполняет работы в ранее оговоренный срок, то Заказчик имеет право предъявить ему претензии, а также взыскать с него денежную сумму неустойки. В случаях несвоевременной оплаты Заказчиком платежей Подрядчик не несет ответственности за соблюдение оговоренных сроков исполнения работ, поскольку сумма может понадобиться для закупки материалов.

Такое же правило действует и на несвоевременное подписание документации. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на отделку квартиры, вариант которого можно скачать бесплатно. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи—приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы.

Договор подряда на ремонт квартиры Внимание Чтобы не попасть в такой просак, нужно заключать с подрядчиком договор на ремонт квартиры, и не важно при этом, сосед вам будет клеить обои или приезжий из стран бывшего СССР.

Не стоит пренебрегать таким документом, ведь в нем будут зафиксированы все основные договоренности между заказчиком и исполнителем ремонтных работ: Инфо Не стоит думать, что договор на выполнение работ по ремонту нужен только заказчику, он порождает взаимные обязательства и дает каждому участнику уверенность в том, что другая сторона его не обманет и надлежащим образом исполнит свои обязательства.

Наличие подписанного между заказчиком и подрядчиком договора позволяет избежать множества спорных ситуаций. Подрядчик обязуется использовать материал экономно и расчетливо, предоставлять по первому требованию Заказчика всю отчетность по приобретенным материалам, но не реже чем раз в месяц.

Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт квартиры между физическими лицами: Не каждый готов взяться за ремонт самостоятельно — то времени не хватает, то знаний и умений, поэтому приходиться обращаться за помощью к профессионалам, ну или по крайней мере тем, кто не раз занимался ремонтными работами, заключив с ними договор ремонта квартиры.

Договор на ремонт квартиры с физическим лицом: Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов и оборудования, используемого при производстве работ.

Договор на ремонт отделку квартиры Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г.

По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими.

Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат.

При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.

Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вы званных результатом выполненных им работ. Договор на ремонт квартиры между физическими лицами: В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен.

Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. Договор на ремонт квартиры После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Почтовый адрес: Паспорт серия: Договор подряда на ремонт квартиры для физических и юридических лиц Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

Возможность отключения электроснабжения. Ответственность Сторон 6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. В практике применяется отсчет с момента подписания договора, или поступления оплаты, или организации доступа к объекту — решать вам.

В договоре нужно указать размер оплаты. Инфо Определите сумму вознаграждения и порядок его оплаты. Стандартные варианты: Какой из вариантов подходит вам — зависит от достигнутой договоренности.

Попросите исполнителя работ, чтобы он написал вам собственноручную расписку, где указал, какую сумму денег от вас получил, и за что. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. Договор на выполнение ремонта квартиры На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя изготовителя.

Порядок приемки и сдачи выполненных работ 7. Приемка результата ремонтно-отделочных работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …………………… дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение …………. Договор между физическими лицами на выполнение работ Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна при наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно известить об этом другую сторону в письменной форме.

Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Внимание Фактическая стоимость работы и порядок оплаты труда. В этом разделе необходимо указать: В какой день будет выплачен аванс; Каким образом будет выплачен оставшийся остаток денежных выплат за выполненную работу.

В случае с остатком денежных выплат может быть два варианта: В несколько этапов. В договоре обязательно должны быть указаны: Единоразово, а именно в какой день заказчик выплатит всю оставшуюся сумму рабочим за выполненный ремонт.

Время выполнения ремонтных работ. Для того, чтобы быть уверенным, что все работы будут выполнены качественно и без задержек, между заказчик и исполнителем необходимо заключить договор найма ремонта квартиры. Что такое договорное соглашение и, какая информация должна содержаться в нем, будет рассказано в этой статье далее.

Оказание услуг по ремонту квартиры: Для того, чтобы между заказчиком и подрядчиком был правильно составлен договор, необходимо придерживаться следующих правил: В обязательном порядке должны быть указаны стороны данного соглашения. Договор на ремонт отделку квартиры В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат.

Подрядчик несет ответственность за порчу материалов и имущества Заказчика на время проведения ремонта. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор подряда на ремонт квартиры для физических и юридических лиц Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. Обязанности Подрядчика: В этом пункте будет содержаться такая информация: Инициалы заказчика; Наименование и реквизиты организации; Если работу будет выполнять частное лицо, то нужно указать его инициалы.

Указывается полный адрес того объекта, где необходимо будет произвести ремонтные работы; 3. Особое внимание нужно уделить пункту, где будут описаны обязанности сторон. Нужно расписать все подробно, чтобы в дальнейшем не возникло спорных моментов. Например, кто из заинтересованных сторон будет покупать материалы для ремонта работник или тот гражданин, на объекте которого проходят ремонтные работы или каким образом будет происходить оплата за труд сразу в конце выполненной работы или поэтапно 4.

Важным моментом такого договора будет являться тот пункт, где будут указаны обязанности заинтересованных сторон; 5. Оплата труда рабочим; 6. Заменить лампочку, передвинуть мебель по силам многим. Однако, для более сложных работ требуется определенная квалификация и опыт.

Однако стоимость услуг таких фирм дороже, чем если бы вы напрямую договорились с мастером. Желание сэкономить понятно. Но, к сожалению, это палка о двух концах.

Привлекая независимого специалиста, мы не можем быть до конца уверены, что он выполнит работы качественно, и наши деньги не будут потрачены напрасно.

Образец договора со строительной бригадой на ремонт квартиры

Заказчик имеет право: Обязанности Сторон 5. Подрядчик обязан: Заказчик обязан: Техническое задание составляется Заказчиком в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора подряда, - производить Подрядчику оплату ремонтно-отделочных работ квартиры согласно п. Ответственность Сторон 6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п.

Крещение Господне года, как оборудовать купель своими руками стоимость выполненной работы, согласно смете на Договор на ремонт квартиры с физическим лицом составляют и подписывают в соответствии необходим также письменный документ установленного образца.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон 5. Подрядчик обязан: В связи с технологической необходимостью поверхности медленно сохнут и т. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора. В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику, возместить ущерб, как пострадавшей Стороне. Своевременно обеспечивать работы необходимыми расходными и отделочными материалами по предварительной договоренности с Заказчиком. Заказчик обязан: Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы.

Договор на ремонт квартиры образец 2019 г.

Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат. Договор на ремонт квартиры образец Заполненный образец договора строительного подряда Договор строительного подряда в ГК РФ В соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ договор строительного подряда есть соглашение между подрядчиком то есть исполнителем и заказчиком, которым первый принимает на себя обязанности по выполнению определенных строительных работ, а последний — по приему и оплате их в полном объеме. В случае с физическими лицами речь, как правило, идет о ремонте квартир или частных домов.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Образец договора на ремонт квартиры. Договор подряда на ремонт оборудования

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

Договор между физ лицами на ремонт квартиры

Главная Оформление Перепланировка Как правильно составить договор на ремонт квартиры и его образец При выполнении ремонтных работ в квартирах и домах всё чаще прибегают к услугам профессионалов. Они стоят примерно столько же, сколько и работы частных бригад. Зато сомнений в добросовестности гораздо меньше. Выбирая подрядчиков, предпочтения надо отдавать тем, кто готов заключить официальный договор. Первые этапы Это непростой процесс, который требует учёта множества факторов.

Обычно это делают в смете, которую выносят в приложение к договору .. Договор на ремонт квартиры с физическим лицом: образец.

Договор строительного подряда ремонт квартиры

Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений, согласно смете работ Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью данного Договора. Срок окончания работ — дата 2. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию сторон при увеличении Заказчиком объёма работ относительно первоначальной сметы, несвоевременной оплате работ и материалов Заказчиком, наличии форс-мажорных обстоятельств.

Как правильно составить договор на ремонт квартиры?

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ. Устранять собственный брак за свой счёт. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения.

Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы , в лице должность, Ф. Предмет договора 1.

ПРИМЕР ДОГОВОРА

Договор на выполнение ремонтных работ помещений Договор по оказанию ремонтных работ по проведению ремонтных работг. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу далее по тексту — а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ оказания услуг. Заказчик обязан: Своевременно заключить договор с Исполнителем;2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;2.

Поделиться в социальных сетях: Зачем нужен договор Конечно, можно просто нанять строительную бригаду и обсудить все устно. Однако в таком случае не стоит ждать, что работы будут завершены в срок, смета за время ремонта не разрастется в два или более раз, а вас не "кинут". Впрочем, исполнителю договор нужен не меньше — это гарантирует, что его не "попросят" раньше времени и заплатят полностью, если работа выполнена качественно.

Комментарии 15
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ирина

    Виталя не туда переселился

  2. Бронислав

    Определение Конституционного суда РФ

  3. tiresixthsin

    Ударяют книжкой по голове пока не расскажешь то чего даже не знаешь, уголовный и процессуальный не работает, работает только закрытый указ президента, там могут отпустить без трусов в районе заполярья, про яица захлопнуть дверью вообще не говорю, судья, прокурор и адвокат даже не заметят что у вас выколот глаз, или отрезана нога. Поп на исповеде скажет а что ты хотел? времена от сотворения не менялись

  4. sleepcyga

    Чи є в нашої держави механізм для позбавлення громадянства? Чи можливо самому відмовитися? Та що буде якщо у мене не буде жодного громадянства?(зарання прошу вибачення за дурне питання алеж всеодно цікаво )

  5. Ксения

    Тарас здравствуйте я прошу прощения вопрос не по теме. При перерегистрации авто и смене номерных знаков старая страховка действительна или нет? Страховщики говорят что номера поменяны , нужно менять и страховку, а полиция говорит что вы страховали авто а не номера. Спасибо я подписан и постоянный посетитель.

  6. Емельян

    У меня сосед сверху такой так у него есть супер способность называется справка из дурдома где написано и заверено что он долбоеб его и в армию не брали из за неё и бабы его любят зато что их ебашит об батарею а они потом в окно орут чтоб прохожие ментов вызвали потому что соседи ментов больше не вызываю забили давно так как они нечего ему не делают хз зачем они нужны вообще

  7. lawsiwahm

    3 Кровь врачи возьмут только в том случае если в течении 30 мин водитель не смог сдать мочу.

  8. fiathumbslop

    Думаю, что я больше не хочу получать зарплату на карту!

  9. Инесса

    Привет Тарас, Всегда интересно смотреть. Лайк от подписчика.

  10. Прокл

    Он пишет всё, что нас волнует.

  11. Марфа

    Красивая такая девченка,Вырастит свалит за бугор-будет этих нищебродов с ужасом вспоминать!

  12. Ратибор

    Интересно Бобику понравится кожаный салон? Или всё таки взять вилюр?

  13. vieraida

    Ситуация разобрана не полностью. Не хватает первоначального куска: от остановки до предложения продуться. Правильные фразы в самом начале диалога с инспектором, могут позволить не доводить до продувки если была изначально спланирована подстава.

  14. Поликсена

    Этот адвокатик шоха ментовского режима. Путинский прихвостень учит нас не сопротивляясь сразу садиться на бутылку и пресмыкаться перед мусорами. Тем самым он облегчает жизнь мусорам и заодно наш кошелек. От всех этих адвокатов нет ни малейшего толку. Только деньги последние из вас высосут. У меня товарищ со своими подельниками грабанул одного зажравшегося барыгу чурку. Все были в масках и шифровались, забрали деньги (ок. лимона), поделили и смылись. Через день на них вышли и арестовали кто-то из них выронил телефон на месте преступления. В общем, все сознались, раскаялись, бабки вернули все до копейки. Предки их уже адвокатам отдали по 500-600 штук каждый, а им всем дали в итоге по максималке (8 лет). Барыга не пострадал, деньги ему вернули. На кой хер их держать там 8 лет? Аппеляция не помогла. Парни сами по себе вообще нормальные, не отморозки, не алкаши и не гопники. Хорошо учились. На работе и дома о них только положительные отзывы были. Занимались спортом, вели тренерскую работу, у всех высшее образование. Чего им взбрело в голову грабить этого барыгу, хз. Видимо, от безысходности и соц. несправедливости. Адвокаты бапки взяли и сдулись. Сейчас будет третья инстанция. На это опять нужны бапки адвокату. Предки их уже последние трусы продали. А будет ли толк? Вывод таков: адвокаты так же бесполезны, как и вся мусарня в целом.

  15. Федор

    За компьютером ночует.